|
||
Организатор процедуры: | Филиал "Южный" ОАО "Оборонэнерго", Россия, 344058, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге 4А | |
Заказчик: | Филиал "Южный" ОАО "Оборонэнерго" | |
Контактное лицо: |
Гурина Маргарита Юрьевна |
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Масла электроизоляционные Масло трансформаторное марки ВГ и ГК |
|
Количество и единицы измерения: | 1 договор | |
Сумма обеспечения: | Не указана | |
Цена за единицу: | 443 340,00 руб. | |
Требовать обеспечение: | Нет | |
Начальная цена предмета договора: | 443 340,00 руб. (в том числе НДС) | |
Условия оплаты: | покупатель осуществляет оплату 100 % за поставленную партию товаров, включая НДС по ставке 18% в течение 20 банковских дней после полной поставки партии товара, при условии получения Покупателем оригинала счета и подписания товарной накладной ТОРГ-12 | |
Источник финансирования: | Собственные средства | |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: |
МЕСТА ПОСТАВКИ: РЭС «Ростовский»344069, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 137/2 РЭС «Волгоградский» 400048, г. Волгоград, пр. Маршала Жукова, в/г 61 РЭС «Астраханский» 416500, Астраханская обл., г. Знаменск, ул. Доковая РЭС «Краснодарский» 350005, г. Краснодар, Авиагородок, д.16/1 ЭСУ «Черноморский» 353912, Краснодарская обл., г. Новороссийск, пр. Днепровский 5 УСЛОВИЯ и СРОКИ ПОСТАВКИ:100% поставка товара в адрес конкретного грузополучателя, до 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора. |
|
Сроки выполнения предмета договора: | 100% поставка товара в адрес конкретного грузополучателя, до 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора | |
Дата публикации: | 30.04.2013 17:29 | |
Критерии оценки котировочных заявок: |
-цена договора (за единицу); -сроки поставки оборудования; -функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара и (или) оборудования; -квалификация участников конкурса. |
|
Дата окончания приема котировочных заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru до 16.05.2013 18:00 | |
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 25.06.2013 12:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 113630" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
Порядок подачи котировочных заявок: |
Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
Требования к участникам: |
• участник должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом процедуры; • в отношении участника не должно проводиться процедур ликвидации данного участника (для юридического лица) и должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства; • деятельность участника заказа не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедуре; • в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд) должны отсутствовать сведения об участнике. |
|
Документы, прилагаемые к заявке: |
• письмо о подаче оферты с приложениями (по форме и в соответствии с требованиями заказчика); • заполненный проект договора; • для участников, являющихся юридическими лицами: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, датированная не ранее 1 (одного) месяца до дня публикации Извещения о проведении торговой процедуры; • учредительные документы (устав, учредительный договор) в действующей редакции; • изменения и дополнения в учредительные документы (при наличии); • свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц об изменениях, вносимых в учредительные документы (при наличии); • свидетельство о государственной регистрации юридического лица; • свидетельство о внесении организации в единый государственный реестр юридических лиц - для лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.; • свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; • документы (протокол, решение общего собрания учредителей, приказ о назначении), подтверждающие полномочия лица, подписавшего документы, входящие в состав котировочной заявки, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам торговой процедуры. Если документы подписываются по доверенности, предоставляется доверенность и вышеуказанные документы на лицо, её выдавшее. • бухгалтерские балансы вместе с отчетами о прибылях и убытках за 2012г. и последний отчетный период 2013г.; • иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. |
|
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
Комиссия: | Россия, 344058, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 4а, оф. 307 | |
Председатель комиссии: | Б.Ш. Шарафутдинов - Директор филиала "Южный" ОАО "Оборонэнерго" | |
Члены комиссии: |
Евтушенко С.А.-Первый заместитель директора – главный инженер; Грибов А.Л.-Заместитель директора по экономике и финансам; Муравьев И.А.-Заместитель директора по обеспечению производства Чихиркина Е.В.-Главный бухгалтер Надолинская Е.А.-Начальник ЮО Гурина М.Ю.-Начальник ОИПиКП |
|
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, xls, pdf, ppt, txt, zip, jpg, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 10 Мб каждый.
№ файла | Файл | Комментарий | Изменен |
1-113630 | Скачать файл Техническое задание (3.2 Мб) | 30.04.2013 16:59 | |
2-113630 | Скачать файл Проект договора (6.8 Мб) | 30.04.2013 17:00 | |
3-113630 | Скачать файл Образцы конкурсной документации (74 Кб) | 30.04.2013 17:03 |