Возможно участие с тарифом "Малая закупка"
|
|||||||||
Адрес процедуры на ООС: | http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksearch/search.html?searchString=31704731350 | ||||||||
Организатор процедуры: | Акционерное общество "НИИ измерительных приборов- Новосибирский завод имени Коминтерна", Россия, 630015, Новосибирская область, Новосибирск, улица Планетная,32 | ||||||||
Контактное лицо: |
Губарева Евгения Михайловна Юрисконсульт |
||||||||
Регистрационный номер плана: | 2160197086 | ||||||||
Номер позиции плана: | 178 | ||||||||
Обеспечение заявки на участие: |
Сумма обеспечения торговой процедуры составляет 94 254,80 руб. Средства необходимо перевести на счет оператора портала. Создать платежное поручение
|
||||||||
Предмет договора (ОКПД2): |
[29.20.23] Прицепы и полуприцепы прочие Изготовление и поставка Вагон-дома на шасси «Ахтуба ОПРЗ-2,4ш» (операторная) |
||||||||
Вид экономической деятельности (ОКВЭД2): | Производство прицепов и полуприцепов | ||||||||
Количество и единицы измерения: | 1 лот | ||||||||
Цена за единицу: | 942 548,00 руб. | ||||||||
Начальная цена предмета договора: | 942 548,00 руб. (в том числе НДС) | ||||||||
Условия оплаты: | Безналичный расчет, авансирование в размере 50 % от суммы договора в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора, окончательный расчет в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания документа подтверждающего поступление товара. | ||||||||
Источник финансирования: | Собственные средства | ||||||||
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: | г. Знаменск (Астраханская область), площадка 231. | ||||||||
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства: | Нет | ||||||||
Признак принадлежности к субъектам МСП: | Нет ограничений по принадлежности к субъектам МСП | ||||||||
Сроки выполнения предмета договора: |
Срок поставки товара: в течение 2 (двух) дней с момента готовности продукции. Срок изготовления продукции: 25 рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика. |
||||||||
Дата публикации: | 31.01.2017 08:23 | ||||||||
Дата окончания приема котировочных заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 14.02.2017 08:00 | ||||||||
Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 17.02.2017 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | ||||||||
Требование к отсутствию участника в РНП: | Да | ||||||||
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 1414560" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | ||||||||
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | ||||||||
Порядок подачи котировочных заявок: |
Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
||||||||
Требования к участникам: |
Участник запроса котировок должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющегося предметом запроса котировок в электронной форме. 2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме. 4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме не принято. 5. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 6. Отсутствие судимости у участника закупки - физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также к указанным лицам не должно быть применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющимися объектом осуществляемой закупки, и административное наказание в виде дисквалификации. |
||||||||
Документы, прилагаемые к заявке: | В соответствии с п. 9 Информационной карты запроса котировок в электронной форме. | ||||||||
Порядок подачи предложений: | Предложения по цене подаются в электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | ||||||||
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | ||||||||
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, txt, zip, jpg, tif, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 10 Мб каждый.
№ файла | Файл | Комментарий | Изменен |
1-1414560 | Скачать файл Извещение (25 Кб) |
31.01.2017 08:22Изменен 06.02.2017 12:05 |
|
2-1414560 | Скачать файл Документация (568 Кб) |
31.01.2017 08:22Изменен 06.02.2017 12:06 |